Algemene Voorwaarden
1. ALGEMEEN
1.1. Tenzij anders bedongen komt elke overeenkomst met Van de Vijver, Ruben (BTW BE 0788.859.032, met vestiging te 8730 Beernem, Meulestraat 10) (hierna “RVDV”) tot stand onder de hierna vermelde voorwaarden. De bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging hebben voorrang op de algemene. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna de “Klant”) worden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2. Elke offerte van RVDV is vrijblijvend en geldt 14 kalenderdagen vanaf offertedatum. Pas na bevestiging van de Klant en RVDV, is RVDV verbonden. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de Klant.
1.3. De prijsofferten en orderbevestigingen van RVDV gelden enkel voor de daarin beschreven karakteristieken. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten waarnaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn niet tegenstelbaar aan RVDV. De opgegeven afmetingen en gewichten, alsook de aangeduide leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, prijsvermindering of schadeloosstelling. Alle werken en materialen zijn onderhevig aan de gebruikelijke toleranties, waarbij de eventueel toepasselijke voorschriften en de NBN-normen zullen gelden.
1.4. RVDV kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers of derde leveranciers. RVDV behoudt zich het recht voor de overeengekomen materialen, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is in de overeenkomst, te vervangen door andere materialen van dezelfde prijs en kwaliteit en met dezelfde wezenlijke kenmerken.
1.5. De bestelling van meerwerken wordt bewezen door de uitvoering ervan. Zij worden aangerekend aan de eenheidsprijzen van RVDV die op dat ogenblik gelden. Meerwerk wordt uitgevoerd in regie. Meerprijs is hoe dan ook verschuldigd voor meerwerken ingevolge moeilijkheden of hindernissen bij uitvoering van de werken (waaronder begrepen wachttijden, vertragingen en onderbrekingen), als voor de vlotte uitvoering van de werken een hoogtewerker, stellingen of ander extra materieel vereist is, als de werkelijke werfomstandigheden afwijken van deze vermeld in de contractuele documenten (o.a. de opgegeven netto spantafstand moet correct zijn).
1.6 De overeengekomen termijnen vatten aan of worden, indien een vaste aanvangsdatum werd overeengekomen, uitgesteld zodra/tot RVDV in het bezit is gesteld van een voor akkoord ondertekende overeenkomst of prijsofferte en, desgevallend, een voor akkoord ondertekend exemplaar van het plan, het overeengekomen voorschot werd betaald, de Klant in het bezit is van alle vereiste vergunningen en kopie hiervan aan RVDV overgemaakt heeft, en de Klant alle gegevens verstrekt heeft die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
1.7. De Klant is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen werken of het aanvaarde uitvoeringsplan. Indien RVDV ingaat op een door de Klant gevraagde wijziging, geschiedt dit op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de Klant, en wordt de uitvoeringstermijn verlengd.
1.8. De Klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en o.m. over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken. Zo niet, is ieder risico daaruit voortspruitend ten laste van de Klant.
1.9. Indien de Klant een consument is en de overeenkomst gesloten werd op afstand of buiten de verkoopruimten, en behoudens indien de goederen op maat of volgens specificaties van de Klant vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in onderhavige algemene voorwaarden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door haar aangewezen partij, die niet de vervoerder is, het laatste (onderdeel van het) goed dat deel uitmaakt van de overeenkomst fysiek in bezit heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant RVDV middels het modelformulier voor herroeping of een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De verzending voor het einde van de herroepingstermijn volstaat. Als de Klant de overeenkomst herroept, dient hij de goederen onverwijld en in elk geval binnen de veertien dagen terug te bezorgen aan RVDV. De directe kosten voor terugbezorgen zijn voor de Klant. Na herroepping ontvangt de Klant alle betalingen die hij aan RVDV tot op dat moment heeft gedaan van RVDV terug. Behoudens wanneer RVDV heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag RVDV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
2. LEVERING – AANVAARDING – VRIJWARING - AANSPRAKELIJKHEID
2.1. Levering van goederen vindt plaats op het vestigingsadres van RVDV, waar de goederen ter beschikking worden gesteld van de Klant. Indien RVDV zich verbindt tot verzending of transport van goederen, gebeurt dit op risico en kosten van de Klant, zelfs indien franco bestemming wordt verkocht.
2.2. De Klant dient de goederen in ontvangst te nemen op het ogenblik dat zij door RVDV ter beschikking worden gesteld. Zo niet wordt in de opslag van de goederen voorzien door RVDV voor rekening (aan de gebruikelijke huurprijs) en risico van de Klant. Dit geldt ook wanneer reeds gedeeltelijke leveringen hebben plaatsgevonden.
2.3. De Klant dient alle leveringen van RVDV grondig te (laten) controleren. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen), worden de geleverde goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 10 dagen na inontvangstname. Voor aanneming van werken worden bij gebrek aan oplevering op verzoek van de Klant binnen de maand na de uitvoering van de laatste werken - en dit onverminderd het recht van RVDV om eventueel, vóór deze periode van één maand, zelf de oplevering aan te vragen - de werken geacht volledig uitgevoerd te zijn volgens de regels der kunst, en kan de Klant geen verhaal meer formuleren wegens onvolledige uitvoering van de werken of zichtbare gebreken. De ingebruikname van het goed of het gebruik van de geleverde goederen geldt steeds als oplevering.
2.4. Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken. Klachten wegens zichtbare gebreken worden enkel aanvaard mits de Klant ze schriftelijk formuleert op de leveringsbon. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. In geval van aansprakelijkheid is RVDV enkel gehouden tot het herstel of de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen. De vervanging zal bestaan in het leveren en plaatsen van een goed van gelijkwaardige kwaliteit en eigenschappen, indien het oorspronkelijke onderdeel intussen niet meer in de handel zou zijn. De waarborg is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. In geen geval is RVDV aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, van welke aard ook. RVDV is evenmin aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik door de Klant of door derden van de geleverde goederen. Elke vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken is voorts uitgesloten indien de goederen door (toedoen van) de Klant aangeleverd, bewerkt of verwerkt werden, of wanneer zij door de Klant of derden hersteld of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het akkoord van RVDV. Het akkoord van RVDV om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid.
2.5. De Klant is bewaker van de werf en draagt alle risico voor beschadiging of verlies van bouwmaterialen, geleverde goederen en uitgevoerde werken, alsook het materieel van RVDV en zijn onderaannemers. Herstel, vervanging of wederopbouw wordt uitgevoerd in regie. De Klant staat er voor in dat de werf vlot toegankelijk is voor de bouwmaterialen en voor alle personeel en materieel (vrachtwagens, liften, etc.) van RVDV en/of zijn onderaannemers, en voorziet kosteloos in stromend water en elektriciteit op een maximale afstand van 30 meter van de werf. De Klant is verplicht RVDV vooraf en schriftelijk op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van ondergrondse leidingen of andere obstakels en de plaats ervan aan te duiden. Bij gebreke daaraan is iedere schade ten laste van de Klant. De Klant zal alle maatregelen nemen om uitvoering van de werken door RVDV toe te laten zonder risico op beschadiging van op de werf aanwezige goederen of reeds uitgevoerde werken. De Klant ontslaat RVDV van alle aansprakelijkheid en zal RVDV tevens vrijwaren voor alle vorderingen van derden voor schade die bij de uitvoering van de werken zou veroorzaakt worden.
2.6. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van RVDV vervalt één jaar na beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren), tenzij de artikelen 1792 en 2270 Oud BW. van toepassing zijn of in geval van grove fout of opzettelijke fout van RVDV. Bij schade waarvoor zowel RVDV als derden en/of de Klant (mede) aansprakelijk zijn, is RVDV slechts aansprakelijk in de mate zijn fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van RVDV wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van RVDV in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is RVDV hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade die evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.
2.7. De garantie die RVDV verleent voor wat betreft de geleverde roerende goederen, kan nooit langer zijn dan deze die door de fabrikant-leverancier van RVDV wordt gegarandeerd. De garantie komt te vervallen indien het gebrek zijn oorzaak vindt in een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik door de Klant. Indien RVDV ter uitvoering van de garantie ter plaatse dient te komen, vallen alle kosten, w.o. de werkuren, vervoerskosten, de douane … ten laste van de Klant.
3. PRIJS - BETALING - ONTBINDING
3.1. De Klant dient facturen van RVDV onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de Klant onweerlegbaar geacht een factuur van RVDV aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
3.2. Betalingen dienen te geschieden contant op het vestigingsadres van RVDV, dan wel per overschrijvingsopdracht op de bankrekening van RVDV.
3.3. Behoudens concrete vervaldag, is de factuur betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. De Klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10 % per jaar of een rente die overeenstemt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten, al naargelang welke rente het hoogst is, en een forfaitaire schadevergoeding (bovenop alle gerechtskosten en kosten van uitvoering, en ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals inning- en administratiekosten, kosten kaskrediet, opslagen RSZ-bijdrage…) van 10 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR per openstaande factuur. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan.
3.4. Bij betalingsachterstal heeft RVDV het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de Klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de Klant is RVDV gerechtigd integrale vooruitbetaling of waarborgen te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren.
De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid van de werken of leveringen.
3.5. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen, of indien de Klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen, heeft RVDV de keuze om ofwel de dwanguitvoering te vorderen ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In geval van ontbinding verbindt de Klant zich tot teruggave van de geleverde goederen binnen de 24 uur na ontvangst van het aangetekend schrijven van RVDV waarin de ontbinding wordt meegedeeld. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de Klant, of wanneer de Klant de overeenkomst beëindigt overeenkomstig art. 1794 Oud BW, verbindt de Klant zich tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding die wordt vastgelegd op 75 % van de werkelijke handelswaarde wat de bestelde maatwerk goederen betreft en 35 % van de contractprijs betreffende de volgens overeenkomst nog uit te voeren werken of te leveren diensten (telkens meer BTW), onverminderd het recht van RVDV om zijn meerdere schade en de gebeurlijke gerechtskosten te verhalen. Betaalde voorschotten komen hier bovenop toe aan RVDV als schadevergoeding.
4. EIGENDOMSVOORBEHOUD – ZEKERHEDEN
Alle geleverde goederen blijven de volledige eigendom van RVDV tot de Klant de prijs integraal betaald heeft. Dit belet niet dat alle risico voor beschadiging of verlies vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, of bij niet-individualiseerbare goederen, vanaf de individualisatie ervan, op de Klant overgaat. De Klant verbindt zich er toe de goederen onder eigendomsvoorbehoud duidelijk en ondubbelzinnig te merken als eigendom van RVDV, en om op eerste verzoek van RVDV de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven aan RVDV. De Klant is aansprakelijk ingeval van diefstal of vandalisme van de werf.
Alle bestellingen worden geacht deel uit te maken van één globale overeenkomst. RVDV is gerechtigd om voor alle aan hem door de Klant verschuldigde sommen, een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de Klant die in het bezit van RVDV zijn.
5. DIVERSEN
5.1. Partijen zijn niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is door overmacht. Onder meer is RVDV niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van zijn contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van navolgende omstandigheden die gelden als overmacht: stakingen van haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers, asbestproblemen, (gedeeltelijke) stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, pandemieën, overheidsmaatregelen, overmacht van haar onderaannemers of leveranciers, vergunnings- en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten. In elk geval heeft RVDV steeds recht op betaling door de Klant van alle reeds verwerkte materiaal, gepresteerde werk, en reeds gemaakte kosten met oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.
5.2 Indien een wijziging in de marktvoorwaarden de kosten van RVDV voor de uitvoering van bepaalde werken of levering van bepaalde materialen doet stijgen, is RVDV gerechtigd op een evenredige verhoging van haar prijs voor de betreffende werken c.q. materialen. In dat geval zal RVDV deze prijswijziging voorafgaandelijk aankondigen aan de Klant. Indien de Klant niet akkoord gaat met de door RVDV aangekondigde prijswijziging zal RVDV indien mogelijk een alternatief voorstellen. De Klant kan voormelde prijsverhoging of voormeld alternatief niet onredelijk weigeren.
5.3. Alle ontwerpen, documenten, studies en tekeningen van RVDV blijven ten allen tijde eigendom van RVDV en dienen op eerste verzoek terugbezorgd te worden. Alle intellectuele rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
5.4. Vorderingen tegen RVDV verjaren twee jaar na levering of voltooiing van de werken, onverminderd conventioneel of wettelijk voorziene kortere termijnen.
5.5. Bedingen in deze voorwaarden en andere contractuele documenten zijn steeds zo te interpreteren dat ze geldig en afdwingbaar zijn. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een beding beperkt zich tot de betreffende bepaling en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet.
5.6. Alle overeenkomsten met RVDV worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het vestigingsadres van RVDV.